Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме. Государственный заказчик: областное государственное учреждение здравоохранения «Новосибирская клиническая туберкулезная больница №1».
Место нахождения и почтовый адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Вавилова, 14. E-mail: noktb@ngs.ru, контактные лица: по организационным вопросам — Новицкая Маргарита Станиславовна, по техническим вопросам — Казаков Александр Анатольевич, 220-81-01.
Источник финансирования заказа: бюджет Новосибирской области.
Предмет государственного контракта: общестроительные работы в двух кирпичных корпусах.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Вавилова, 14.
Условия выполнения работ: работы будут производиться в действующем лечебном учреждении без прерывания основного технологического процесса, силами и средствами Подрядчика, с привлечением его материалов. Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз строительного мусора. Подрядчик должен иметь лицензию на выполнение данного вида работ. Гарантийный срок на выполненные ремонтные работы, установленные конструкции и используемые материалы не менее 12 месяцев. В заявляемый срок Подрядчик без каких-либо затрат со стороны Заказчика обязан устранить все возникающие дефекты в выполненных работах, связанные с нарушениями требований СНиП и СанПиН при производстве работ и применении некачественных материалов и оборудования и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика.
Начальная цена контракта 700000 рублей.
Сроки выполнения работ: до 30 ноября 2007 года.
* Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: расчет за выполненные работы осуществляется после факта подписания актов установленной формы путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя работ по мере поступления финансирования на счет государственного Заказчика до конца 4 квартала 2007года. Предоплата после заключения государственного контракта — 30% сметной стоимости работ. Стоимость, определяемая локальным сметным расчетом, включает в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль (плановые накопления), с учетом расходов на доставку, НДС.
* Срок подписания государственного контракта победителем аукциона: 10 дней со дня подписания протокола аукциона.
* Дата и время начала проведения аукциона: 8 августа 2007 г., 15.00 (время новосибирское).
Официальный сайт, на котором будет проводиться аукцион в электронной форме: www.goszakaznso.ru
Вся информация об открытом аукционе и регистрации участников размещена на официальном сайте www3.adm.nso.ru
о проведении открытого аукциона в электронной форме от 28.07.2007
28.07.2007 00:00:00
Вам было интересно?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс. Дзен. Все самые интересные новости отобраны
там.
Подписаться на Дзен
Новости
-
Прогноз погоды на 7-10 мая в Новосибирске сделали синоптики
-
Работы по замене теплосетей начались в Новосибирске
-
Снег с Урала пройдет мимо – прогноз на 9 мая дали синоптики в Новосибирске
-
Инаугурация Путина 7 мая 2024: где и во сколько смотреть трансляцию
-
ХК «Сибирь» объявил о возвращении своего воспитанника Пьянова
-
Рынок ипотеки в России снизился на 18% в сравнении с прошлым годом
-
За убийство младшего брата осудят жительницу Бердска
-
Центр Новосибирска перекроют 7 мая из-за генеральной репетиции Парада Победы
-
100 лет отметил расписавшийся на рейхстаге Анатолий Безруков из Барабинска
Новости районных СМИ
Новости районов
-
За убийство младшего брата осудят жительницу Бердска
-
100 лет отметил расписавшийся на рейхстаге Анатолий Безруков из Барабинска
-
В Минобороны рассказали о подвиге на СВО жителя Новосибирской области
-
Подросток под Новосибирском надругался над 8-летней девочкой
-
Под Новосибирском судья получил письма с оскорблениями
-
Министр природы прокомментировал спасение девушками медведя под Новосибирском
-
Семиклассник Артем Перков и его собака спасли поселок Линево от огня
-
Жители Искитима выступили против строительства нового металлопрокатного завода
-
Фермера из поселка Ленинский заставили убрать свалку с останками животных
Новости партнеров
-
Спрос на услуги телемедицины в Новосибирске вырос на 42% за год
-
«Ростелеком» проводит розыгрыш сертификатов Wink
-
Добро пожаловать: «Ростелеком» представил облачное решение для управления гостиничным бизнесом
-
Второе рождение «Сокура»
-
Открывающих свой бизнес сибиряков моложе 25 лет стало на 85% больше с начала 2024 года