Открытый конкурс на право заключения договора от 23.05.2012

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора на строительство гаража на семь боксов силами и средствами Подрядчика по адресу: Новосибирская область, район Ордынский, р.п. Ордынское, ул. Октябрьская, 93/3, благоустройство территории
(организация подъездной площадки перед воротами), согласно нормам действующего законодательства.

ЗАО «Ордынский райтоп» (далее — Заказчик, Организатор конкурса) объявляет тендер в форме открытого конкурса на право заключения договора на строительство гаража на семь боксов.

Предмет торгов: право на заключение договора на строительство гаража на семь боксов силами и средствами Подрядчика по адресу: Новосибирская область, район Ордынский, р.п. Ордынское, ул. Октябрьская, 93/3, благоустройство территории (организация подъездной бетонной армированной площадки перед воротами площадью 360 кв.м.).

Требования к выполнению работ: строительство гаража в соответствии с рабочим проектом «под ключ», кроме работ по устройству отопления и электрики. Строительство производится по технико-экономическим показателям:

Площадь застройки — 434 кв.м.
Строительный объем — 2520 кв.м.
Количество помещений — 7, в том числе в ремонтном боксе санузел, раздевалка, душевая, кладовая.
Подъездная площадка перед воротами — 360 кв.м.
Ворота с калитками с автоматическими приводами — 7 шт.

Требования к участникам: наличие допуска СРО по проведению строительных работ, указанных в рабочем проекте, непроведение ликвидации участника конкурса — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе, отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято, отсутствие в предусмотренных ФЗ № 94-ФЗ, ФЗ № 223-ФЗ реестрах недобросовстных поставщиков сведений об участниках.

Начальная цена договора: не установлена.

Дата начала приема заявок: 24 мая 2012 г.

Время и место приема заявок: рабочие дни 10.00—13.00, 14.00—15.00 по местному времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 27 стр. 2., каб. 224. Тел. (383) 206-20-34. Контактное лицо — Бескончина Екатерина Александровна. Заявки также можно подать в электронном виде с ЭЦП на электронный адрес: bea@ntk.nso.ru.

Дата окончания приема заявок: 25 июня 2012 г. 13:00.

Процедура вскрытия конвертов состоится 25 июня 2012 г. в 14.30 по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 27, стр. 2, каб. 218. Процедура оценки и сопоставления заявок и определения Победителя состоится 26 июня 2012 г.

Форма заявки и перечень необходимых документов размещены на сайте www.ntknso.ru. Заявка регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок. Конверты с заявками вскрываются в один день, по итогам вскрытия составляется протокол, затем производится оценка и сопоставление заявок по условиям. По итогам проведенного конкурса оформляется протокол определения победителя. Победителем будет признано лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора (более низкая цена, более короткие сроки выполнения работ и завершения строительства, срок предоставления гарантии, также дополнительным критерием определения Победителя является наличие документов, подтверждающих участие и выполнение государственных и муниципальных контрактов на строительство, заключаемых в рамках 94-ФЗ).

Подписанный протокол определения Победителя является основанием для заключения с ним договора на строительство гаража на семь боксов силами и средствами Подрядчика по адресу: Новосибирская область, район Ордынский, р.п. Ордынское, ул. Октябрьская, 93/3, благоустройство территории (организация подъездной площадки перед воротами). Договор подписывается не позднее 10 дней со дня подписания протокола определения Победителя.

Если за время приема заявок от претендентов будет подана только одна заявка, торги признаются несостоявшимися.

В случае возникновения уточняющих вопросов обращаться к Зонову Александру Филипповичу — 8-913-943-831.

Полная информация о торгах, порядок участия в конкурсе, рабочий проект, проект договора подряда, форма заявки, перечень необходимых документов, а также порядок их оформления размещены на сайте www.ntknso.ru.